2021年12月以來(lái)，西安市連續(xù)發(fā)現(xiàn)確診病例。為防控新型冠狀病毒肺炎疫情，陜西省和西安市政府前期陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)舉措。2021年12月22日晚間西安市政府發(fā)布通告，宣布對(duì)全市小區(qū)（村）、單位實(shí)行封閉式管理，每戶每?jī)商靸H一人可外出購(gòu)物。12月27日防控措施進(jìn)一步升級(jí)，要求除作核酸檢測(cè)外，不外出。2021年1月防控措施再次升級(jí)，要求對(duì)所有B類及其密接者全部進(jìn)行隔離管控。西安市采取的防控措施無(wú)疑會(huì)對(duì)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大影響，建工行業(yè)亦是如此。筆者將結(jié)合現(xiàn)行法律法規(guī)對(duì)此次新冠疫情對(duì)建工企業(yè)帶來(lái)的一系列影響進(jìn)行解讀并提出合理化建議，以便于建工企業(yè)對(duì)可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)能夠及時(shí)防范，合理應(yīng)對(duì)。

一、政府防控措施可能導(dǎo)致工期延誤

本次疫情爆發(fā)后，政府雖未出臺(tái)要求建工項(xiàng)目停工的要求，但嚴(yán)格限制人員出行及嚴(yán)禁聚集等防控措施無(wú)疑會(huì)對(duì)工程建設(shè)造成影響，可能導(dǎo)致工人因管控?zé)o法到達(dá)工地現(xiàn)場(chǎng)，或因防控需要暫停施工，使得工程處于停工或半停工狀態(tài)，繼而導(dǎo)致工期延誤。

二、疫情導(dǎo)致工程費(fèi)用增加

如因疫情防控導(dǎo)致停工，由此將會(huì)產(chǎn)生一系列額外支出的費(fèi)用：1、工程停工期間的工程照管費(fèi)用；2、停工期間設(shè)備及場(chǎng)地租賃費(fèi)用；3、停工期間勞務(wù)人員工資支出費(fèi)用。4、增加的防控安全防護(hù)費(fèi)用。5、人力成本和材料費(fèi)用的增加。

三、與材料供應(yīng)商、租賃商的合同履行可能出現(xiàn)問(wèn)題

1、由于疫情及管控原因，導(dǎo)致施工材料無(wú)法按照合同約定送達(dá)，或運(yùn)輸成本增加導(dǎo)致供應(yīng)商虧損要求變更增加合同價(jià)款。

2、施工單位在施工過(guò)程中租賃的設(shè)備、場(chǎng)地等，由于停工而處于閑置狀態(tài)，閑置期間租金費(fèi)用應(yīng)如何承擔(dān)也是施工企業(yè)會(huì)面臨到的問(wèn)題。

一、針對(duì)本次疫情帶來(lái)的工期延誤的應(yīng)對(duì)

（一）本次疫情建工企業(yè)可以申請(qǐng)工期順延

（1）本次疫情屬于不可抗力事件。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)民法典》第180條規(guī)定：因不可抗力不能履行民事義務(wù)的，不承擔(dān)民事責(zé)任。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。不可抗力是不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。

本法所稱不可抗力的，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。新冠肺炎疫情，符合法律規(guī)定的不可抗力的規(guī)定要件，2020年2月10日全國(guó)人大常委會(huì)法工委做出解答：新冠肺炎疫情是突發(fā)公共衛(wèi)生事件，屬于不能預(yù)見、不能避免并不能克服的不可抗力。

《最高人民法院關(guān)于依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見》（一）二、 依法準(zhǔn)確適用不可抗力規(guī)則。人民法院審理涉疫情民事案件，要準(zhǔn)確適用不可抗力的具體規(guī)定，嚴(yán)格把握適用條件。

結(jié)論：本次疫情是突發(fā)公共衛(wèi)生事件，屬于不能預(yù)見、不能避免并不能克服，屬于不可抗力事件。

（2）如因本次疫情管控原因造成無(wú)法正常施工，導(dǎo)致工期延誤，工期應(yīng)該順延。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)民法典》第590條規(guī)定：當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但是法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。本條規(guī)定了通知義務(wù)，承包人就疫情導(dǎo)致工期延誤事項(xiàng)需要及時(shí)通知發(fā)包人。 

《最高人民法院關(guān)于依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見》（二）7. 疫情或者疫情防控措施導(dǎo)致承包方未能按照約定的工期完成施工，發(fā)包方請(qǐng)求承包方承擔(dān)違約責(zé)任的，人民法院不予支持；承包方請(qǐng)求延長(zhǎng)工期的，人民法院應(yīng)當(dāng)視疫情或者疫情防控措施對(duì)合同履行的影響程度酌情予以支持。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見（一）規(guī)定：當(dāng)事人主張適用不可抗力部分或者全部免責(zé)的，應(yīng)當(dāng)就不可抗力直接導(dǎo)致民事義務(wù)部分或者全部不能履行的事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。 

參考文件：陜西省住建廳2021年12月29日發(fā)布的《關(guān)于新冠肺炎疫情防控期間建設(shè)工程造價(jià)相關(guān)事項(xiàng)的通知》載明：因疫情防控造成的停工，工期應(yīng)予以順延。

合同依據(jù)：住建部頒發(fā)的《建筑工程施工合同文本》（2017版）約定：“因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期。

應(yīng)對(duì)措施：承包人因疫情或防控措施導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人主張工期順延，并注意以下事項(xiàng)：第一，承包人在發(fā)生工期延誤事件時(shí)要通知發(fā)包人，如合同有約定按照約定時(shí)間和方式通知，如無(wú)約定，則需在發(fā)生延誤事件時(shí)及時(shí)書面通知發(fā)包人，并于事件結(jié)束后確定延誤天數(shù)及時(shí)發(fā)函要求順延。第二，承包人主張工期順延承擔(dān)舉證責(zé)任，要有證據(jù)證明疫情或防控措施對(duì)施工產(chǎn)生影響，并導(dǎo)致工期延誤。這就需要承包人及時(shí)搜集證據(jù)，一旦發(fā)包人不同意順延工期時(shí)，通過(guò)爭(zhēng)議條款維護(hù)自身權(quán)利。

二、因疫情造成工程費(fèi)用增加的應(yīng)對(duì)

（一）受疫情影響人力、物料價(jià)格上漲費(fèi)用，可要求調(diào)整價(jià)格

參考文件：陜西省住建廳2021年12月29日發(fā)布的《關(guān)于新冠肺炎疫情防控期間建設(shè)工程造價(jià)相關(guān)事項(xiàng)的通知》 載明：因疫情防控導(dǎo)致人工、材料、機(jī)械價(jià)格發(fā)生重大變化的 ，發(fā)承包雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)查。發(fā)承包雙方簽定的合同中有約定的，應(yīng)按合同約定的調(diào)整方式，風(fēng)險(xiǎn)幅度和風(fēng)險(xiǎn)范圍執(zhí)行。合同中沒有約定或約定不明確的，應(yīng)按照《陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則》2009、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》2013、《陜西省住建廳關(guān)于建筑材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管控指導(dǎo)意見的通知》（2021）等相關(guān)文件執(zhí)行。合同約定不調(diào)整的，應(yīng)根據(jù)疫情防控的影響，發(fā)承包雙方應(yīng)尊重客觀現(xiàn)實(shí)協(xié)商進(jìn)行調(diào)整，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

法律依據(jù)：《最高人民法院關(guān)于依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見》（二）7、疫情或者疫情防控措施導(dǎo)致人工、建材等成本大幅上漲，或者使承包方遭受人工費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等損失，繼續(xù)履行合同對(duì)承包方明顯不公平，承包方請(qǐng)求調(diào)整價(jià)款的，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件的實(shí)際情況，根據(jù)公平原則進(jìn)行調(diào)整。

合同依據(jù)：《建設(shè)工程施工合同》（2017示范文本）通用條款第12條載明：總價(jià)合同在約定的范圍內(nèi)合同總價(jià)不作調(diào)整，但合同當(dāng)事人應(yīng)在專用合同條款中約定總價(jià)包含的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法，并約定風(fēng)險(xiǎn)范圍以外的合同價(jià)格的調(diào)整方法，其中因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)引起的調(diào)整按第11.1款〔市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)引起的調(diào)整〕、因法律變化引起的調(diào)整按第11.2款〔法律變化引起的調(diào)整〕約定執(zhí)行。

應(yīng)對(duì)措施：（1）如果承包合同中約定的價(jià)格為可調(diào)價(jià)格，設(shè)備材料價(jià)格在合同履行期間可調(diào)，那么承包商對(duì)于疫情期間的材料價(jià)格上漲幅度若超出了合同約定的價(jià)格浮動(dòng)范圍，對(duì)于超出部分，有權(quán)要求發(fā)包人承擔(dān)。（2）如合同中對(duì)價(jià)格調(diào)整沒有約定或約定不明確的，在陜工程應(yīng)按照《陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則》2009、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》2013、《陜西省住建廳關(guān)于建筑材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管控指導(dǎo)意見的通知》（2021）等相關(guān)文件執(zhí)行。（3）如果承包合同規(guī)定的價(jià)格為固定價(jià)格或約定單價(jià)不調(diào)整，但價(jià)格漲幅過(guò)大時(shí)，施工方主張價(jià)格調(diào)整，則需要考察能否適用情勢(shì)變更原則。當(dāng)疫情發(fā)生，因政府采取防控措施等導(dǎo)致人材機(jī)價(jià)格上漲且超出了正常商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的，施工方可依據(jù)情勢(shì)變更的規(guī)定通過(guò)司法途徑主張合同價(jià)格調(diào)整，如雙方不能通過(guò)協(xié)商調(diào)整，將爭(zhēng)議訴至法院，是否會(huì)支持情勢(shì)變更還需進(jìn)一步根據(jù)案件事實(shí)和裁判規(guī)則而定。

（二）疫情防控費(fèi)用可以要求發(fā)包人承擔(dān)

法律依據(jù)：《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB 50500-2013）第3.4.2條規(guī)定：“由于下列因素出現(xiàn)，影響合同價(jià)款調(diào)整的，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)：1.國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策發(fā)生變化”。因此施工所在地政府若下發(fā)了明確的官方文件規(guī)定施工單位復(fù)工必須增加防護(hù)措施，施工方可以援引該條款請(qǐng)求業(yè)主承擔(dān)防護(hù)費(fèi)用。

《陜西省建筑工地復(fù)工期間新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控暨施工安全指南》（  陜建發(fā)〔2020〕31號(hào)）及《陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步做好建筑施工工地新冠肺炎疫情防控的通知》（陜建質(zhì)發(fā)〔2021〕116號(hào)）的要求必須嚴(yán)格進(jìn)行安全防控，購(gòu)置安全防護(hù)物資，增加防控費(fèi)用支出。

參考文件：陜西省住建廳2021年12月29日發(fā)布的《關(guān)于新冠肺炎疫情防控期間建設(shè)工程造價(jià)相關(guān)事項(xiàng)的通知》 載明：二、疫情防控措施費(fèi)用，標(biāo)準(zhǔn)按照每人每天40元計(jì)取，由發(fā)包方據(jù)實(shí)支付。

應(yīng)對(duì)措施：依照因國(guó)家政策發(fā)生重大變化為由，要求增加施工措施費(fèi)，在陜項(xiàng)目，可直接依據(jù)住建廳文件要求按標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)。

三、與供貨商的合同履行出現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)對(duì)

法律依據(jù)：《最高人民法院關(guān)于依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見》（二）1. 疫情或者疫情防控措施導(dǎo)致當(dāng)事人不能按照約定的期限履行買賣合同或者履行成本增加，繼續(xù)履行不影響合同目的實(shí)現(xiàn)，當(dāng)事人請(qǐng)求解除合同的，人民法院不予支持。疫情或者疫情防控措施導(dǎo)致出賣人不能按照約定的期限完成訂單或者交付貨物，繼續(xù)履行不能實(shí)現(xiàn)買受人的合同目的，買受人請(qǐng)求解除合同，返還已經(jīng)支付的預(yù)付款或者定金的，人民法院應(yīng)予支持；買受人請(qǐng)求出賣人承擔(dān)違約責(zé)任的，人民法院不予支持。  2. 買賣合同能夠繼續(xù)履行，但疫情或者疫情防控措施導(dǎo)致人工、原材料、物流等履約成本顯著增加，或者導(dǎo)致產(chǎn)品大幅降價(jià)，繼續(xù)履行合同對(duì)一方當(dāng)事人明顯不公平，受不利影響的當(dāng)事人請(qǐng)求調(diào)整價(jià)款的，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件的實(shí)際情況，根據(jù)公平原則調(diào)整價(jià)款。疫情或者疫情防控措施導(dǎo)致出賣人不能按照約定的期限交貨，或者導(dǎo)致買受人不能按照約定的期限付款，當(dāng)事人請(qǐng)求變更履行期限的，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件的實(shí)際情況，根據(jù)公平原則變更履行期限。已經(jīng)通過(guò)調(diào)整價(jià)款、變更履行期限等方式變更合同，當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任的，人民法院不予支持。

應(yīng)對(duì)措施：（1）及時(shí)聯(lián)系，如對(duì)方確無(wú)法繼續(xù)履行，應(yīng)及時(shí)解除合同，尋找新的供應(yīng)商，以防止造成更長(zhǎng)時(shí)間的拖延。施工單位應(yīng)及時(shí)審查物資供應(yīng)商的履約能力，若物資供應(yīng)商出現(xiàn)了因疫情履約不能的情形，無(wú)法及時(shí)提供物資供應(yīng)，施工單位可解除買賣合同并及時(shí)通知對(duì)方。但因本次疫情定義為不可抗力，根據(jù)合同法的規(guī)定，若合同不能履行，且原因不能歸責(zé)于合同當(dāng)事人的，可以部分或者全部免除責(zé)任。因此施工單位可能不得要求物資供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。但只有在疫情真正影響到合同目的的實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致合同不能履行的情況下，方構(gòu)成“不可抗力”情形，如果物資供應(yīng)商并非由于疫情原因?qū)е潞贤荒苈男械模瑒t其仍應(yīng)該承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（2）如供應(yīng)商要求漲價(jià)，應(yīng)以合同約定為依據(jù)，要求其按照合同約定價(jià)格履行合同，并對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，如確因疫情原因?qū)е聝r(jià)格上漲，可要求供應(yīng)商提供相關(guān)證據(jù)材料，協(xié)商對(duì)價(jià)格作適當(dāng)調(diào)整，并同時(shí)與業(yè)主協(xié)商調(diào)整工程價(jià)款。

一、工資報(bào)酬如何發(fā)放

1、居家辦公期間不可單方調(diào)低工資

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》第三十五條第一款規(guī)定：“用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致，可以變更勞動(dòng)合同約定的內(nèi)容。變更勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。”  

2、企業(yè)因疫情停工停產(chǎn)，在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的，用人單位應(yīng)按勞動(dòng)合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動(dòng)者工資。超過(guò)一個(gè)工資支付周期的，應(yīng)當(dāng)按不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的70%支付勞動(dòng)者生活費(fèi)。

法律依據(jù)：《工資支付暫行規(guī)定》第十二條的規(guī)定，“非因勞動(dòng)者原因造成單位停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的，用人單位應(yīng)按勞動(dòng)合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動(dòng)者工資。超過(guò)一個(gè)工資支付周期的，若勞動(dòng)者提供了正常勞動(dòng)，則支付給勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬不得低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)；若勞動(dòng)者沒有提供正常勞動(dòng)，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。”

人力資源社會(huì)保障部《關(guān)于妥善處理新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間勞動(dòng)關(guān)系問(wèn)題的通知》(人社廳明電〔2020〕5號(hào))規(guī)定：“企業(yè)停工停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的，企業(yè)應(yīng)按勞動(dòng)合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付職工工資。超過(guò)一個(gè)工資支付周期的，若職工提供了正常勞動(dòng)，企業(yè)支付給職工的工資不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。職工沒有提供正常勞動(dòng)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)放生活費(fèi)，生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按各省、自治區(qū)、直轄市規(guī)定的辦法執(zhí)行。

3、如員工不幸被確認(rèn)為新型肺炎患者，在其隔離治療期間，企業(yè)應(yīng)該按照按正常工作期間工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資。

鑒于本次病毒引起的肺炎已經(jīng)被列為乙類傳染病，根據(jù)《傳染病防治法》第四十一條第二款規(guī)定：在隔離期間，實(shí)施隔離措施的人民政府應(yīng)當(dāng)對(duì)被隔離人員提供生活保障；被隔離人員有工作單位的，所在單位不得停止支付其隔離期間的工作報(bào)酬。

二、本次疫情的工傷認(rèn)定

1、建工企業(yè)員工停工在家或在施工作業(yè)過(guò)程中感染新冠肺炎，不能認(rèn)定為工傷。

我國(guó)《工傷保險(xiǎn)條例》第十四條 規(guī)定職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷:

(一)在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的;

(二)工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的;

(三)在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的;

(四)患職業(yè)病的;

(五)因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的;

(六)在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者城市軌道交通、客運(yùn)輪渡、火車事故傷害的;

(七)法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。

人社部：《關(guān)于因履行工作職責(zé)感染新型冠狀病毒肺炎的醫(yī)護(hù)及相關(guān)工作人員有關(guān)保障問(wèn)題的通知》（人社部函〔2020〕11號(hào)）中明確在新冠肺炎預(yù)防和救治工作中，醫(yī)護(hù)及相關(guān)工作人員因履行工作職責(zé)，感染新冠肺炎或因新冠肺炎死亡的，應(yīng)認(rèn)定為工傷，依法享受工傷保險(xiǎn)待遇。

 三、對(duì)勞務(wù)派遣人員不得因疫情原因退回

法律依據(jù)：對(duì)于勞務(wù)派遣人員，根據(jù)我國(guó)《勞動(dòng)合同法》第六十二條關(guān)于對(duì)勞務(wù)派遣人員的規(guī)定：用工單位應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：(一)執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，提供相應(yīng)的勞動(dòng)條件和勞動(dòng)保護(hù)。

因此勞務(wù)派遣人員在本次疫情中應(yīng)該受到與正式員工同等的保護(hù)措施，用工單位不得以出現(xiàn)《勞動(dòng)合同法》第四十條、四十一條規(guī)定的情形，將新型冠狀病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接觸者或者因政府采取隔離措施以及其他緊急措施導(dǎo)致不能提供正常勞動(dòng)的人員中的被派遣勞動(dòng)者退回勞務(wù)派遣單位。

被派遣勞動(dòng)者在用工單位期間的工資待遇等參照用工單位直接用工的相關(guān)政策。

四、勞動(dòng)合同的解除

1、用人單位不能以新型冠狀病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接觸者在其隔離治療期間或醫(yī)學(xué)觀察期間以及因政府實(shí)施隔離措施或采取其他緊急措施導(dǎo)致不能提供正常勞動(dòng)的企業(yè)職工解除勞動(dòng)合同。

法律依據(jù)：《勞動(dòng)合同法》第四十二條規(guī)定　勞動(dòng)者有下列情形之一的，用人單位不得依照本法第四十條、第四十一條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同：(二)在本單位患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的；(三)患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的。

依據(jù)人力資源社會(huì)保障部辦公廳《關(guān)于妥善處理新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間勞動(dòng)關(guān)系問(wèn)題的通知》(人社廳明電〔2020〕5號(hào)）第一條首句：“對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接觸者在其隔離治療期間或醫(yī)學(xué)觀察期間以及因政府實(shí)施隔離措施或采取其他緊急措施導(dǎo)致不能提供正常勞動(dòng)的企業(yè)職工，企業(yè)應(yīng)當(dāng)支付職工在此期間的工作報(bào)酬，并不得依據(jù)勞動(dòng)合同法第四十條、四十一條與職工解除勞動(dòng)合同。”

2、在隔離治療期、醫(yī)學(xué)觀察期、隔離期，勞動(dòng)合同到期的，分別順延至職工醫(yī)療期期滿、醫(yī)學(xué)觀察期期滿、隔離期期滿或者政府采取的緊急措施結(jié)束。

法律依據(jù)：《關(guān)于妥善處理新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間勞動(dòng)關(guān)系問(wèn)題的通知》(人社廳明電〔2020〕5號(hào) ） 第一條末句：“在此期間，勞動(dòng)合同到期的，分別順延至職工醫(yī)療期期滿、醫(yī)學(xué)觀察期期滿、隔離期期滿或者政府采取的緊急措施結(jié)束。”